Conditions générales de location et d'abonnement aux services de Blulinc

Article 1 : Définitions

1.1 Blulinc: Le bailleur, le vendeur ou le fournisseur de solutions et de services de recharge.

1.2 Client: La personne ou l'entité qui loue la borne de recharge ou utilise les services d'abonnement de Blulinc.

1.3 Point de recharge: La borne de recharge électrique mise à la disposition du client par Blulinc.

1.4 Accord: Le contrat de location ou le contrat d'abonnement entre Blulinc et le client, y compris toutes les annexes ou conditions générales supplémentaires.

1.5 Services d'abonnement: Les services, tels que les logiciels ou la maintenance, que Blulinc fournit au client sur la base d'un abonnement.

Article 2 : Durée de l'accord

2.1 Louer: La durée standard de location est de 48 mois, à compter de la date d'installation de la borne de recharge, sauf accord contraire. À l'expiration de cette période, le contrat est automatiquement résilié, sauf prolongation écrite.

2.2 Services d'abonnement: Les abonnements sont souscrits pour une durée minimale de 48 mois, sauf convention contraire. À l'issue de cette période initiale, l'abonnement est reconduit tacitement pour une période de 12 mois, moyennant un préavis de 3 mois.

Article 3 : Prix, paiement et utilisation

3.1 Prix ​​de location: Le prix de la location est un montant mensuel fixe, tel que convenu dans le contrat de location. Ce montant couvre les frais de fonctionnement de la borne de recharge, y compris une consommation mensuelle maximale de 500 kWh, conformément à la politique d'utilisation raisonnable.

3.2 Politique d'utilisation équitable pour la location: L'utilisation de la borne de recharge est limitée à 500 kWh par mois. Si le client consomme plus de 500 kWh par mois, un supplément sera facturé. €0,08 facturé au kWh au-delà du forfait mensuel fixe.

3.4 Frais de déménagement: Si le client résilie le contrat de location et que la borne de recharge doit être retirée, Blulinc facture des frais de €395 frais pour le retrait de la borne de recharge.

3.5 Frais de configuration et d'installation: Des frais d'installation s'appliquent aux locations. Ces frais doivent être réglés intégralement avant l'installation de la borne de recharge.

3.6 Conditions de paiement:

• Pour les services de location et d'abonnement, le client doit payer le montant dû mensuellement à l'avance.
  
• Toutes les factures doivent être réglées dans les 15 jours suivant leur date d'émission, sauf accord contraire écrit.

3.7 Structure de paiement pour l'installation:

• Acompte de 50% à la signature de l'accord.
• Paiement de 40 % le jour de l'installation.
• Paiement de 10 % après l'activation et la fin de l'installation.

3.8 Retards de paiement: En cas de retard de paiement, des frais minimums de €25 Des frais de retard de 10 % seront facturés à compter de la date d'échéance de la facture. Ces frais s'ajouteront au solde impayé. Blulinc se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires en cas de non-paiement persistant.

Article 4 : Résiliation anticipée

4.1 Résiliation anticipée du bail: Si le client résilie le contrat de location de manière anticipée, il est tenu de payer les loyers restants en une seule fois. De plus, les frais de déménagement de €395 pour déplacer et retirer le point de charge.

4.2 Résiliation anticipée de l'abonnement: L’abonnement peut être résilié après les 48 premiers mois moyennant un préavis d’un mois. En cas de résiliation anticipée durant cette période, le montant total de l’abonnement reste dû.

4.3 Résiliation par Blulinc: Blulinc se réserve le droit de résilier le contrat immédiatement en cas de manquement du client à ses obligations contractuelles. Dans ce cas, la totalité du solde restant dû est immédiatement exigible.

Article 5 : Utilisation, entretien et garantie

5.1 Usage: Le client doit utiliser la borne de recharge conformément aux instructions fournies par Blulinc. La garantie est annulée en cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation inappropriée.

5.2 Entretien:

• Louer: Pendant la durée de la location, le client bénéficie d'une garantie complète, à l'exception des dommages causés par lui-même ou par des tiers. En cas de dommages causés par le client, ce dernier est tenu de payer une franchise de €425 à payer, plus un coût d'intervention de €175 pour la réparation ou le remplacement du point de charge.

5.3 Garantie: Blulinc offre une garantie de 2 ans sur les bornes de recharge achetées. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des tiers, une mauvaise utilisation ou une installation incorrecte par le client.

Article 6 : Responsabilité

6.1 Responsabilité Blulinc: Blulinc n'est pas responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de la borne de recharge, sauf si ces dommages sont le résultat d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de la part de Blulinc.

6.2 Indemnité: Le client indemnisera Blulinc contre toutes les réclamations de tiers découlant de l'utilisation de la borne de recharge, sauf si les dommages sont imputables à Blulinc.

Article 7 : Transfert et sous-location

7.1 Transfert: Le Client ne peut transférer les droits et obligations découlant du présent contrat à des tiers qu'avec le consentement écrit de Blulinc.

7.2 Sous-location: Il est interdit de sous-louer ou de céder la borne de recharge sans l'autorisation écrite de Blulinc.

Article 8 : Conditions d'installation

8.1 Préparation de l'installation: Le client est responsable du dégagement de l'espace de travail et doit assurer l'accès à l'eau et à l'électricité pendant l'installation.

8.2 Conformité: Le client doit s'assurer que l'installation électrique est conforme à la réglementation en vigueur. Blulinc se réserve le droit de refuser l'installation si celle-ci n'est pas conforme.

8.3 Frais supplémentaires: Si les données techniques fournies sont incorrectes ou si des travaux supplémentaires sont nécessaires pour finaliser l'installation, des frais additionnels seront facturés. Si ces frais excèdent 30 % du devis initial, le client en sera informé au préalable.

8.4 Calendrier d'installation: Blulinc s'engage à réaliser les installations dans un délai de 2 à 4 semaines après confirmation de la commande. Tout retard dû à un cas de force majeure ou à des circonstances imprévues sera communiqué au client dans les meilleurs délais.

Article 9 : Droit applicable et litiges

9.1 Le présent accord est exclusivement régi par le droit belge.

9.2. Tout litige découlant du présent accord sera soumis au tribunal compétent du district où Blulinc est établie.

Article 10 : Autres dispositions

10.1 Changements: Les modifications ou ajouts au présent accord ne sont valables que s'ils sont convenus par écrit par les deux parties.

10.2 Disposition invalide: Si une quelconque disposition du présent accord s'avère invalide, les autres dispositions demeurent en vigueur. Les parties se concerteront alors afin de rédiger une nouvelle disposition se rapprochant le plus possible de l'intention initiale.